WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ГК 6401/11-_* на оказание услуг электросвязи для город Москва «» 20_ года Комитет информационных технологий города Москвы, ...»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ГК 6401/11-_______*

на оказание услуг электросвязи для __________________________________

город Москва «____» ____________ 20___ года

Комитет информационных технологий города Москвы, именуемый в

дальнейшем «Государственный заказчик», в лице председателя Комитета Ермолаева

Артема Валерьевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

(для юридических лиц

_____________________________________________

указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы путем проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг электросвязи для ________________________ (протокол от___________ № _____________) заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем.



Статья 1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТОЛКОВАНИЕ Исполнитель – оператор связи, оказывающий услуги связи Пользователю на основании лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти в области связи (указываются только те лицензии, которые необходимы для оказания услуг электросвязи по Контракту):

на телематические услуги связи от ____.__________. _______ г. № ____________;

на услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации от ___._______________. ________ г. № ______________;

на услуги связи по предоставлению каналов связи от ______._____________.______г. № ______;

на услуги связи по передаче данных для передачи голосовой информации от ____.________________._________ г. № _____________.

* - приведен пример написания номера государственного контракта, который формируется в следующем формате: «ГК_код Государственного заказчика/год заключения государственного контракта (два знака) - порядковый номер государственного контракта, присваиваемый при регистрации государственного контракта».

Конечный пользователь – подведомственное учреждение Пользователя, которое непосредственно получает Услугу. Пользователь, который непосредственно получает Услугу, является также Конечным пользователем.

Корпоративная мультисервисная сеть (КМС) Правительства Москвы – телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы.

Коэффициент готовности Услуги (канала связи) - соотношение между Средним Временем Между Сбоями (Mean Time Before Failure - MTBF) и суммой, составленной из Среднего Времени Между Сбоями (MTBF) и Среднего Времени Устранения Сбоев (MTTR). Может рассматриваться как степень вероятности того, что Услуга (канал связи) будет существовать между любыми двумя точками в определенный момент времени. Коэффициент готовности не учитывает время на проведение технологических перерывов. Коэффициент готовности между двумя точками, равный 0,995, означает, что Услуга (канал связи) между этими точками может отсутствовать в течение 3,6 часа за 30-ти дневный период. Коэффициент готовности в 0,999 означает, что Услуга (канал связи) может отсутствовать за 30-ти дневный период в течение 43 минут.

Неисправность Услуги - любое ухудшение качества предоставляемых Услуг по отношению к нормам, оговоренных в Технических требованиях (Приложение 2 к Контракту), включая частичное или полное прекращение предоставления Услуг.

Линия пользователя - линия связи, соединяющая Оборудование Пользователя с Оборудованием Исполнителя.

Паспорт неисправности (Trouble Ticket) - документ с индивидуальным номером, создаваемый Исполнителем в момент обращения к нему Пользователя (Конечного пользователя) с жалобой о неисправности. В нем отражается место, характер и длительность неисправности с точным указанием ее причины (авария на линии или сбой оборудования сети). Паспорт неисправности закрывается после подтверждения Пользователем (Конечным пользователем) возобновления предоставления Услуги и устранении неисправности.

Пользователь – орган исполнительной власти города Москвы, в интересах которого Исполнителем оказываются Услуги по государственному контракту.

«Последняя миля» - система передачи, соединяющая оборудование Пользователя (Конечного пользователя) с узлом доступа Сети Исполнителя. Узел доступа Сети – станционное сооружение с ограниченным доступом, на котором установлено оборудование оператора связи, предназначенное для подключения нескольких абонентов и обладающее свойствами, присущими узловой телекоммуникационной станции: два и более географически разнесенных магистральных соединения с Сетью, бесперебойное электропитание с аккумуляторной поддержкой, аппаратное резервирование, вандалозащищенность, температурно-влажностный режим и т.д.

Организация Услуг – выполнение Исполнителем в целях последующего оказания услуг связи и/или иных услуг работ по подключению помещений (объектов) Пользователя, к Сети и работ по настройке оборудования Сети.

Оборудование Пользователя (Конечного пользователя) – телекоммуникационное, компьютерное или/и иное активное оборудование Пользователя, которое подключается в точке терминирования к Оконечному оборудованию Исполнителя.

Оконечное оборудование Исполнителя – телекоммуникационное оборудование, устанавливаемое оператором связи (Исполнителем ГК) для организации Услуг в помещениях на объектах Пользователя (Конечного пользователя).

Расчетный период – календарный месяц, в котором были оказаны услуги связи и/или иные услуги, составляющие предмет настоящего Контракта.

Сеть – технологическая система связи оператора связи, предназначенная для оказания Услуг.

Срок восстановления Услуги – период времени от момента открытия Паспорта неисправности до полного восстановления Услуги, подтвержденного Пользователем (Конечным пользователем), исключая время, потребовавшееся Пользователю (Конечному пользователю) для организации доступа специалистов Исполнителя в помещение Пользователя к оборудованию Исполнителя, если таковое необходимо при проведении работ по возобновлению предоставления Услуги надлежащего качества.

Технологический перерыв – временной период, необходимый для проведения работ, обусловленных технологическими особенностями Сети, и проводимыми на каналообразующем оборудовании Сети или на линейно-кабельных сооружениях Сети, которые сопровождаются полной или частичной остановкой связи по оказываемым Пользователю Услугам.

Точка терминирования услуги электросвязи - это точка (место), где оборудование Пользователя соединяется физическим интерфейсом (стыком) с оконечным оборудованием оператора связи (Исполнителя ГК), предоставляющим Услугу по государственному контракту. В точке терминирования разграничивается ответственность по услуге электросвязи между Исполнителем и Пользователем (Конечным пользователем).

Услуги – услуги электросвязи и иные, технологически неразрывно связанные с услугами электросвязи, услуги.

Статья 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика организовать и оказывать услуги электросвязи и иные, технологически неразрывно связанные с услугами электросвязи, услуги (далее – Услуги) для (наименование Пользователя (ей)_________________________в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 2 к Контракту), согласно Перечню Услуг (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2. Пользователем (лями) Услуг по настоящему Контракту являе(ю)тся ______________________________________________________(указывается название (названия) органа(ов) исполнительной власти или городского учреждения, в интересах которого(ых) оказываются Услуги) (далее – «Пользователь» или «Пользователи»).





2.3. Пользователь является уполномоченным представителем Государственного заказчика во взаимоотношениях с Исполнителем, связанных с установлением объема и качества оказанных в рамках настоящего Контракта Услуг, и выполняет следующие функции:

2.3.1. контроль качества предоставления Услуг;

2.3.2. контроль соответствия Услуг Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту);

2.3.3. своевременное извещение Государственного заказчика об отсутствии необходимости в той или иной Услуге из Перечня (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту);

2.3.4. контроль предоставления Услуг в точках терминирования, указанных в Перечне (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту);

2.3.5. контроль характеристик Услуг, указанных в Перечне (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту);

2.3.6. определение периода времени, в течение которого Услуга была недоступна для пользования или предоставлялась с ненадлежащим качеством;

2.3.7. своевременное извещение Государственного заказчика о неисправностях Услуг длительностью превышающей сроки в соответствии с условиями пункта 7.2.

Технических требований (Приложение 2 к Контракту).

2.4. Требования к работам и Услугам, параметры и характеристики оказываемых Конечному пользователю Услуг, сроки выполнения работ и оказания Услуг определяются Техническими требованиями в Приложении 2 к Контракту.

Статья 3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет, ____________,____руб. (Сумма прописью рублей коп.), в том числе НДС (18%) – __________,___руб. (Сумма прописью рублей коп.) и определяется, исходя из единичных расценок согласно Протоколу соглашения о контрактной цене (Приложение 1 к Контракту).

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может быть увеличена в ходе его исполнения.

3.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Государственный заказчик осуществляет платежи Исполнителю с лицевого счета, открытого в Московском городском казначействе Департамента финансов города Москвы, в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение 5) по форме с приложением Сводной таблицы оказанных Услуг за расчетный период (Приложение 6 к Контракту).

3.5. Обязательства Государственного заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.7. Оплата оказанных Услуг осуществляется на основании Акта сдачи-приемки (Приложение 5 к Контракту) оказанных Услуг по единичным расценкам (Приложение 1 к Контракту), исходя из объема фактически оказанных Услуг в расчетный период ежемесячно, но в размере, не превышающем цены настоящего Контракта.

3.8. Финансирование оказанных Услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, предусмотренных по Коду бюджетной классификации 0410 3300100 812 221.

3.9. Платежи за неполный расчетный период осуществляются пропорционально количеству календарных дней, когда фактически были оказаны Услуги.

Статья 4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Контракту с 01 июля 2011 года по 31 декабря 2011 года.

4.2. Срок восстановления Исполнителем услуги электросвязи при устранении неисправностей в своей зоне ответственности, не связанных с повреждением кабеля «последней мили», должен быть не более _____ (прописью) часов (указывается величина, предложенная Исполнителем в конкурсной документации) с момента обращения Пользователя или Государственного заказчика в Службу технической поддержки Исполнителя без учета времени, затраченного Пользователем (Конечным пользователем) на допуск специалистов Исполнителя на объекты Пользователя (Конечного пользователя) для производства ремонтных работ.

Статья 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Для организации Услуги Исполнитель выполняет работы в зоне своей ответственности. Границы зоны ответственности Исполнителя определяется в соответствии со схемами (Приложение 2 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту) в зависимости от способа организации «последней мили». Адреса точек терминирования Услуги определяются в соответствии с Перечнем Услуг (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту).

5.2. В целях организации Услуги Исполнитель:

5.2.1. Организует получение технических условий на подключение помещений (объектов) Пользователя к Сети Исполнителя и выполнение работ по подключению объектов Пользователя к Сети.

5.2.2. Доставляет в помещения (на объекты) Пользователя, устанавливает и настраивает Оборудование Исполнителя. Перечень установленного Оборудования Исполнителя указывается в Акте установки оборудования (Приложение 10 к Контракту), подписываемом со стороны Исполнителя техническими специалистами, выполнившими работы по установке оборудования, а со стороны Пользователя – уполномоченным лицом. Акт установки оборудования (Приложение 10 к Контракту) подписывается в 2-х экземплярах и храниться, соответственно, у Исполнителя и Пользователя.

5.2.3. Проводит измерение качества организованной Услуги в зоне ответственности Исполнителя в соответствии с действующими отраслевыми нормами, тестирует работоспособность Услуги, демонстрирует работоспособность Услуги уполномоченному лицу Пользователя. Факт проведения измерений качества Услуги Исполнителем, демонстрации работоспособности Услуги Пользователю, предоставления информации Пользователю в полном объеме о пользовании Услугой, и отсутствие у Пользователя претензий к точкам терминирования Услуги оформляется Техническим актом (сводный акт на все Услуги, готовые к оказанию Пользователю единовременно) по форме, представленной в Приложении 3 к Контракту, который после его подписания и утверждения Исполнителем и Пользователем становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.3. Факт начала оказания Исполнителем и получения Пользователем Услуги оформляется Актом начала оказания Услуг (сводный акт на все Услуги предоставляемые Пользователю единовременно) по форме, представленной в Приложении 4 к Контракту, который после его подписания и утверждения Исполнителем и Пользователем становится неотъемлемой частью настоящего Контракта. Датой начала оказания Услуги считается дата утверждения Пользователем Акта о начале оказания Услуг.

5.4. Оформленные надлежащим образом Акты начала оказания Услуги и Технические акты Исполнитель передает Государственному заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их подписания.

5.5. Государственный Заказчик рассматривает Акты начала оказания Услуги и Технические акты и в случае наличия замечаний направляет Исполнителю в письменном виде перечень необходимых доработок.

5.6. Акты, указанные в пункте 5.5. настоящего Контракта, принятые Государственным заказчиком, являются основанием для включения Услуг в Сводную таблицу (Приложение 6 к Контракту).

5.7. При выявлении Пользователем в процессе оказания Услуг фактов возникновения неисправностей, аварийных ситуаций, перерывов или ухудшения качества Услуг, Пользователь обращается в Службу технической поддержки Исполнителя (пункт 15.7. Контракта) для принятия Исполнителем необходимых мер по устранению возникших неисправностей по причинам, входящим в сферу ответственности Исполнителя. Взаимодействие Исполнителя и Пользователя при неисправности Услуги определяется Регламентом взаимодействия Пользователя и Исполнителя при обнаружении Пользователем неисправности Услуги (Приложение 3 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту). Если неисправность Услуги не была устранена в срок, установленный в пункте 7.4.7., Пользователь составляет Акт об ухудшении качества Услуги (Приложение 7 к Контракту).

5.8. Взаимодействие Исполнителя и Пользователя при проведении плановых, профилактических, регламентных работ определяется Регламентом взаимодействия при проведении плановых, профилактических, регламентных работ (Приложение 8 к Контракту).

5.9. В случае прекращения оказания Услуги, в установленном Государственным контрактом порядке, оформляется Акт отключения Услуги (Приложение 9 к Контракту), который подписывается Пользователем и Исполнителем в 3-х экземплярах, один из которых направляется Государственному Заказчику. Дата, указанная как дата отключения Услуги в Акте отключения Услуги является последним днем оказания Услуги в данном расчетном периоде, что фиксируется в Сводной таблице данного расчетного периода. В дальнейшем данная Услуга не вносится в Сводные таблицы последующих расчетных периодов.

5.10. При прекращении оказания Услуги в случае, если был оформлен Акт установки оборудования, оформляется Акт демонтажа оборудования (Приложение 11 к Контракту) в 2-х экземплярах, который хранится у Исполнителя и Пользователя.

Статья 6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Сдача-приемка оказанных Исполнителем Услуг по настоящему Контракту осуществляется на основании Акта сдачи-приемки Услуг (Приложение 5 к Контракту) и Сводной таблицы оказанных Услуг, являющейся приложением к Акту сдачи-приемки и его неотъемлемой частью (Приложения 6 к Контракту). Акт сдачи-приемки с прилагаемой к нему Сводной таблицей, согласованный и утвержденный Пользователем, представляется Исполнителем Государственному заказчику ежемесячно в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.2. Объем Услуг, которые подлежат оплате и, соответственно, вносятся в Акт сдачи-приемки и в Сводную таблицу оказанных Услуг, определяется на основе имеющихся у Государственного заказчика Технических актов и Актов начала оказания Услуги. Технические акты и Акты начала оказания Услуги составляются один раз за время действия Контракта, соответственно, на момент инсталляции и ввода в эксплуатацию Услуги. Услуги, для которых не были предоставлены Технические Акты и Акты начала оказания Услуги, оплате не подлежат и в Акт сдачи-приемки не вносятся.

6.3. Государственный заказчик обязан рассмотреть Акт сдачи-приемки, при отсутствии возражений подписать Акт сдачи-приемки и направить его Исполнителю либо представить мотивированный отказ от приемки Услуг.

6.4. Услуги считаются принятыми Государственным заказчиком с даты подписания им Акта сдачи-приемки и подлежат оплате на условиях настоящего Контракта.

6.5. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Государственного заказчика от приемки Услуг Исполнитель устраняет замечания, и вновь представляет Государственному заказчику Акты в соответствии с пунктом

6.1. Контракта. Датой представления Актов считается дата получения Актов Государственным заказчиком, направленных Исполнителем после полного устранения всех замечаний.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Государственный заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

7.1.3. Проверять ход и качество выполнения работ и оказания Услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

7.1.4. В любой момент запросить у Исполнителя информацию, подтверждающую качество предоставляемых Услуг и другую разрешительную и прочую документацию, которую Исполнитель обязан иметь согласно нормам и правилам федерального органа, регулирующего деятельность в области предоставления услуг связи, а также действующего законодательства.

7.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания Услуг.

7.1.6. Ссылаться на недостатки Услуг, в том числе в части объема и стоимости этих Услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

7.2. Государственный заказчик обязан:

7.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

7.2.2. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.

7.2.3. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

7.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем Услуг условиям Контракта и Акту сдачи-приемки Услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных Услуг.

7.3. Исполнитель вправе:

7.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Контракта.

7.3.2. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения оказания Услуг в рамках настоящего Контракта.

7.3.3. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц подрядчиков. При этом Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиками. Привлечение подрядчиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

В случае привлечения подрядчиков Исполнитель обязан предоставить Государственному заказчику следующие сведения: наименование подрядной организации, ее организационно-правовая форма, ИНН, юридический адрес, сведения об органе, действующем от имени организации, сумму договора, вид услуг, для которых привлекается подрядная организация. Данные сведения указываются Исполнителем в запросе на привлечение подрядной организации, направляемом Государственному заказчику.

7.4. Исполнитель обязан:

7.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Пользователю (Конечному пользователю) Услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю за исключением проведения заранее запланированных и согласованных с Пользователем технологических перерывов, в течение срока оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта.

7.4.2. Представлять Государственному заказчику отчетные документы по итогам исполнения настоящего Контракта.

7.4.3. Обеспечивать соответствие оказываемых по настоящему Контракту Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации, а также Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту).

7.4.4. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Исполнитель обязан предоставить Государственному заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта.

В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.

7.4.5. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

7.4.6. Вести учет объема оказанных Услуг. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующим за последним месяцем квартала, Исполнитель представляет Государственному заказчику подписанный со своей стороны Акт сверки взаимных расчетов в 2-х экземплярах (Приложение 12 к Контракту).

7.4.7. Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами в сроки, указанные в пункте 7.2. Технических требований (Приложение 2 к

Контракту):

7.4.8. Проводить проверку качественных показателей Услуг связи и сдать работоспособные Услуги Пользователю в порядке, установленном разделом 5 настоящего Контракта.

7.4.9. Обеспечивать постоянное соединение сети Исполнителя с КМС в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 2 к Контракту).

За свой счет и своими силами проводить техническое 7.4.10.

обслуживание и ремонт оборудования Исполнителя, используемого для оказания Услуг, в течение всего срока действия Контракта.

7.4.11. Обеспечивать бесплатное консультирование Пользователя по вопросам пользования Услугой через Службу технической поддержки.

7.4.12. Незамедлительно извещать Государственного заказчика о перерывах в оказании Услуг.

7.4.13. Подготавливать, подписывать, утверждать со стороны Исполнителя, а также представлять Пользователю на рассмотрение и утверждение Акты, которые предусмотрены статьями 5 и 6 настоящего Контракта; передавать Государственному заказчику указанные Акты, оформленные надлежащим образом.

Подготавливать, подписывать и передавать Государственному 7.4.14.

заказчику не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Акты сдачи-приемки с приложенной Сводной таблицей оказанных Услуг, счета на оплату оказанных Услуг.

7.4.15. Согласовывать с Пользователем дату и время всех работ, в том числе технологических перерывов, которые могут привести к остановке связи по Услугам и/или ухудшению качества предоставляемых Услуг.

Обеспечивать соблюдение тайны связи.

7.4.16.

7.4.17. Представлять по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также информацию, подтверждающую качество предоставляемых Услуг и другую разрешительную и прочую документацию, которую Исполнитель обязан иметь согласно нормам и правилам федерального органа, регулирующего деятельность в области предоставления услуг связи, а также действующего законодательства.

7.4.18. Представлять Государственному заказчику перечень Услуг из Перечня Услуг (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту), которые оказываются Пользователю (Конечному пользователю) силами не самого Исполнителя, а подрядными организациями, с указанием координат данных подрядных организаций, в том числе полного названия и ответственного лица, и типа «последней мили» со стороны А и Б Услуги.

7.4.19. Одновременно с отчетными документами за каждый расчетный период направлять ответственному лицу Государственного заказчика (пункт 15.7 Контракта) в электронном виде в формате Excell: таблицы 1 и 3 Технического акта (Приложение 3 к Контракту) при утверждении в данном расчетном периоде, таблицу 1 Акта начала оказания Услуги (Приложение 4 к Контракту) при утверждении в данном расчетном периоде, Сводные таблицы оказанных Услуг (Приложение 6 к Контракту).

7.4.20. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области связи, правилами оказания

Услуг связи и настоящим Контрактом.7.5. Пользователь имеет право:

7.5.1. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых Услуг.

7.6. Пользователь обязан:

7.6.1. Утверждать Технические акты, представляемые Исполнителем по форме в Приложении 3 к Контракту в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня представления их Исполнителем Пользователю на рассмотрение.

7.6.2. Утверждать Акты о начале оказания Услуг, представляемые Исполнителем по форме в Приложении 4 к Контракту в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня представления их Исполнителем Пользователю на рассмотрение.

7.6.3. Утверждать Сводную таблицу оказанных Услуг, представляемую Исполнителем по форме в Приложении 6 к Контракту ежемесячно, в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней по истечении отчетного периода.

7.6.4. Своевременно извещать Государственного заказчика о неисправностях Услуг длительностью превышающей 6 (шесть) и 48 (сорок восемь) часов путем направления Государственному заказчику Актов об ухудшении качества Услуги, оформленных по форме (Приложения 7 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента устранения аварий или сбоев в предоставлении Услуг.

7.6.5. Осуществлять контроль соответствия Услуг Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту).

7.6.6. Осуществлять контроль предоставления Услуг в точках терминирования, указанных в Перечне Услуг (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту).

7.6.7. Осуществлять контроль характеристик Услуг, указанных в Перечне (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту).

7.6.8. Определять период времени, в течение которого Услуга была недоступна для пользования или предоставлялась с ненадлежащим качеством.

–  –  –

8.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.4.3. Контракта.

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

9.3. В случае нарушения Исполнителем даты начала оказания Услуги, установленной Контрактом в Перечне Услуг (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту), Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за каждый факт нарушения в каждом расчетном периоде, подтвержденный в установленном Контрактом порядке.

Основанием для применения штрафных санкций за нарушение Исполнителем даты начала оказания Услуги служит отсутствие Услуги в Сводной таблице за каждый месяц, в котором Услуга должна оказываться в соответствии с условиями Контракта и датой начала оказания, указанной в Перечне Услуг (Приложение 1 к Техническим требованиям (Приложение 2 к Контракту).Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по оказанию Услуг, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла не по вине Исполнителя.

9.4. При нарушении сроков восстановления Услуг, указанных в пункте 7.2.

Технических требований (Приложение 2 к Контракту) Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику за каждый случай нарушения штраф в зависимости от скорости Услуги, для которой были нарушены сроки восстановления в размере согласно Таблицы 1.

Таблица 1 Тип Услуги Величина штрафа за нарушение сроков восстановления Доступ в Интернет 512 кбит/с Единичная стоимость услуги в месяц Доступ в Интернет 1 Мбит/с Единичная стоимость услуги в месяц … … Виртуальный канал 1 Мбит/с Единичная стоимость услуги в месяц … … Единичная стоимость услуги в месяц Виртуальный канал 100 Мбит/с Основанием для применения штрафных санкций за нарушение сроков восстановления Услуги служит Акт об ухудшении качества Услуги, представленный Государственному заказчику Пользователем (Конечным пользователем) по форме, приведенной в Приложении 7 к Контракту.

9.5. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы неоказанных Услуг, предусмотренных Контрактом.

9.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема оказанных Услуг и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления.

Статья 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

10.1.1. По соглашению Сторон.

10.1.2. В судебном порядке.

10.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

10.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.

10.2.2. Нарушения Исполнителем сроков начала оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, более чем на 1 (один) рабочий день.

10.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

10.2.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.2.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.7. Обнаружения Заказчиком отступлений Исполнителя от условий Контракта или иных недостатков Услуг, которые являются существенными и/или неустранимыми.

10.2.8. Однократного несоблюдение действующих на объектах оказания Услуг правил внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускного режима.

Статья 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____ рублей, в форме __________________________.

11.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

11.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым Услугам (выполняемым работам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего оказания Услуг (продолжения работ) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

13.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

13.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__" __________ 20___ года.

14.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 14.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

14.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

14.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.

Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 14.3 Контракта.

Статья 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 16 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.2. В случае прекращения бюджетного финансирования Услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, или уменьшения ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств по расходам на информатизацию, Государственный заказчик имеет право приостановить действие настоящего Контракта на согласованный с Исполнителем срок либо в судебном порядке оказаться от его исполнения (расторгнуть Контракт). Решение о сроках и порядке продолжения оказания Услуг в случае приостановления настоящего Контракта оформляется дополнительным соглашением Сторон.

15.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение 1 - Протокол соглашения о контрактной цене.

Приложение 2 - Технические требования.

Приложение 3 - Форма Технического акта.

Приложение 4 - Форма Акта начала оказания Услуг.

Приложение 5 Форма Акта сдачи-приема Услуг.

Приложение 6 Форма Сводной таблицы оказанных Услуг.

Приложение 7 Форма Акта об ухудшении качества Услуги.

Приложение 8 Регламент взаимодействия при проведении технологических перерывов.

Приложение 9 - Форма Акта отключения Услуги.

Приложение 10 - Форма Акта установки оборудования.

Приложение 11 - Форма Акта демонтажа оборудования.

Приложение 12 - Форма Акта сверки взаимных расчетов.

15.6. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственным заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

15.7. Представителями Сторон, ответственными за сопровождение настоящего Контракта, и представителями, ответственными за сопровождение контракта от

Пользователя являются:

от Исполнителя:

ФИО

Коммерческий представитель (менеджер):

Телефон Адрес эл. почты ФИО

Служба технической поддержки:

Телефон Адрес эл. почты ФИО Представитель по выставлению счетов Телефон Адрес эл. почты

–  –  –

15.8. Любая из Сторон в случае изменения представителей, ответственных за сопровождение Контракта, уведомляет об этом другую Сторону.

Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик: Исполнитель:

Комитет информационных технологий города Москвы Юр. адрес:_______________________ Юр. адрес:_______________________

ИНН___________ КПП_____________ ИНН___________ КПП_____________

ОКПО___________________________ ОКПО___________________________

р/с______________________________ р/с______________________________

л/с _____________________________ л/с _____________________________

БИК ____________________________ БИК ____________________________



Похожие работы:

«№ 87, 13.11.2009 ОГЛАВЛЕНИЕ 1 РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 06.11.2009 № 165 О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми Луценко Г. С. . 06.11.2009 № 166 О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми Строгого К...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) (11) (13) RU 2 518 326 C1 (51) МПК A23L 3/00 (2006.01) A23L 1/325 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ На основании пункта 1 ст...»

«КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Совместная деятельность КГМУ и медицинских организаций Карагандинской области осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов: Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулы» на 2016-2019 годы Приказ Министра здравоохранения и соци...»

«СОФИЯ – ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ: проблемы и перспективы религиозно-философского и искусствоведческого осмысления София – Премудрость Божия в православной традиции (в Ветхом Завете – с..; в Новом Завете – с..; у святых Отцов и учителей Церкви – с..); храмы во имя Софии Премудрости Божией – с..; понимание Со...»

«УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ (действуют с «26» марта 2013) Настоящие Условия размещения вкладов (далее – Условия) применяются к вкладам, размещаемым в ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «СБЕРБАНК РОССИИ», именуемом в дальнейшем “БАНК”, вкладчиком БАНКА, именуемым в дальнейшем “ВКЛАДЧИК”, заключившим с БАНКОМ Договор о вкладе (далее – Дог...»

«www.auctionvestnik.ru № 321 (12.271) пятница, 16 декабря 2016 г.СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ Разрабатываем закупочную документацию: Вопрос юристу как соблюсти баланс строгости и открытости? На вопросы из редакционной почты отвечает доктор юридических наук, Несмо...»

«Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология 2012. Вып. 2 (25). С. 131–137 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ А. М. ДВОЙНИН, Г. И. ДАНИЛОВА В данной статье изложены результаты исследования психологических особ...»

«Светлана Владимировна Плотникова Развитие лексикона ребенка Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=635295 Развитие лексикона ребенка: учеб. пособие / С.В. Плотникова.: ФЛИНТА, Наука; Москва; 2011 ISBN 978...»

«ПРОДУКТ ГОДА 2015: ВРУЧЕНО 190 НАГРАД ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ Награды международного дегустационного конкурса «Продукт года» соответствуют высочайшему качеству продуктов, которым они присвоены. Компании имеют право разм...»

«Научный журнал КубГАУ, №79(05), 2012 года 1 УДК 340 UDC 340 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ LEGAL REGULATION OF CIVIL SERVANTS’ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ DISCIPLINARY RESPONSIBILITY UNDER ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ПО...»

«Министерство культуры Российской Федерации Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевиден...»

«International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ Юридические науки УДК343.13 Ульянова Алевтина Александровна старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисципл...»

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА УДК 340. 12 В.П. Сальников ПРАВО И СВОБОДА В КАЧЕСТВЕННОЙ ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ Исследуются такие ценности личности, как право и свобода, с...»

«1. Резюме проекта Целью проекта является создание на территории Приморского края (Россия) издательства с собственной типографией. Направлением деятельности предприятия является подготовка к изданию и издание книг, брошюр и других аналогичных публик...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.