WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Предмет закупки: выполнение работ по очистке и дезинфекции приточновытяжной вентиляции и систем кондиционирования воздуха в ЗАО «Аэромар» Заказчик: Закрытое ...»

Документация

о проведении запроса предложений № 42/2016

Предмет закупки: выполнение работ по очистке и дезинфекции приточновытяжной вентиляции и систем кондиционирования воздуха в ЗАО «Аэромар»

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Аэромар»

(ЗАО «Аэромар»)

Специализированная Не привлекается

организация:

Московская область

г. Химки

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ I.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ II.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ...............13 РАЗДЕЛ III.

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ФОРМА 3. СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

ФОРМА 4. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ФОРМА 5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОСТАВЩИКА

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

РАЗДЕЛ IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ V.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ VI.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ



1. Общие сведения:

Термины и определения

1.1. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка – Закрытое акционерное общество «Аэромар» (ЗАО «Аэромар»).

1.2. Закупка – приобретение заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в Положении о закупке товаров, работ, услуг заказчика (далее – Положение о закупке).

1.3. Конкурентные переговоры – способ закупки, при которой условия заключения договора определяется в ходе переговоров.

1.4. Лот – определенная извещением и документацией о проведении запроса предложений продукция, закупаемая по одной процедуре, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

1.5. Оператор электронной площадки – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно–аппаратными средствами и обеспечивающие проведение процедуры закупки в электронной форме.

1.6. Организатор закупки – юридическое или физическое лицо, которое действует на основании договора с заказчиком и выступает от имени заказчика при осуществлении процедуры закупки.

1.7. Единая информационная система – единая информационная площадка (сайт), установленная законодательством Российской Федерации, в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.new.zakupki.gov.ru.

1.8. Процедура закупки – деятельность заказчика по выбору поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью приобретения у него продукции.

1.9. Продукция – товары, работы, услуги.

1.10. Сайт заказчика – сайт в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупке в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 223–Ф3 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - www.aeromar.ru.





1.11. Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.

1.12. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с Положением о закупке заказчиком в документации о проведении запроса предложений.

1.13. Закупка в интересах ПАО «Аэрофлот» - закупка, инициированная ПАО «Аэрофлот»

(подтверждается - официальным письмом на бланке организации за подписью уполномоченного лица).

1.14. Электронная площадка – сайт в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого проводится закупка в электронной форме.

1.15. Закупочная документация, документация о закупке – документация о проведении запроса предложений.

1.16. Обеспечение заявки – денежные средства, внесенные участником закупки для участия в такой закупке. Размер и порядок внесения обеспечения заявки указаны в закупочной документации.

1.17. Обеспечение исполнения договора – денежные средства, внесенные участником закупки с которым заключается договор перед подписанием такого договора. Размер и порядок внесения обеспечения исполнения договора указаны в закупочной документации.

1.18. Обеспечительный платеж – денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, которое обеспечено внесением участником закупки, с которым заключается договор, в пользу заказчика определенной денежной суммы (§8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2. Порядок проведения запроса предложений Заказчик, вправе провести закупку товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений 2.1.

в случае, если проведение торгов не обеспечивает поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в требуемые сроки и/или при наличии следующих условий:

1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, ее ассортимент, определить ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих потребностей в закупках на момент размещения закупки;

2) Проведение закупки товаров в качестве ресурсов, необходимых для осуществления своей основной деятельности (закупки для нужд обслуживаемых авиакомпаний, в том числе: все виды продуктов питания, напитков, товары для торговли на борту). Заказчик в данном случае оставляет за собой право указывать в закупочной документации общий предмет закупки, без указания конкретного ограниченного ассортимента, позиций и объема. При этом договор заключается с победителем закупки на основании предложенного им ассортимента, который может изменяться в процессе исполнения договора, но в рамках установленной в договоре суммы. В случае, если у заказчика возникает необходимость в поставке позиций и ассортимента, которые действующий поставщик не может обеспечить – заказчик имеет право разместить еще один запрос предложений на требуемый ассортимент.

3) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок.

В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым 2.2.

или закрытым. Решение об объявлении запроса предложений открытым или закрытым принимает организатор закупки.

Закрытый запрос предложений проводится в целях обеспечения экономичности, эффективности и 2.3.

срочности проведения закупки в случаях, когда товары, работы, услуги по причине их сложности и/или специализированного характера могут быть закуплены только у ограниченного числа поставщиков (исполнителей, подрядчиков), или когда затраты, требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого большого количества заявок, превышают ожидаемую экономию от проведения открытого запроса предложений, или в иных случаях.

Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса 2.4.

предложений, документацию о проведении запроса предложений, проект договора размещается заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 (семь) дней до установленного в закупочной документации дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик может направить именные приглашения потенциальным участникам закупки.

К участию в запросе предложений приглашаются участники закупки, способные осуществить поставку 2.5.

товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющие соответствующий опыт и положительно себя зарекомендовавшие, соответствующие требованиям заказчика к участникам закупки.

Порядок предоставления закупочной документации указывается в п. 13 Раздела II. «Информационная 2.6.

карта запроса предложений» настоящей документации.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, закупочную 2.7.

документацию срок подачи заявок должен быть продлен заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении запроса предложений, закупочную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем 7 (семь) дней.

Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в п. 7.2.2.2 2.8.

Положения о закупке.

Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки только в письменной форме.

2.9.

2.10. Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.

2.11. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными закупочной документацией на основании Положения о закупке.

2.12. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. Победитель не вправе уклоняться от заключения договора.

2.13. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса предложений, об участнике закупки, предложившем в заявке цену такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса предложений условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

2.14. В случае уклонения победителя от заключения договора, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок (предложений) был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к закупочной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке, либо другое решение, в том числе о рекомендации закупки у единственно источника. Такое решение должно быть оформлено соответствующим протоколом заседания закупочной комиссии. Участник закупки, заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.

2.15. В случае уклонения участника закупки, заявке которого был присвоен второй номер, от заключения договора, такая закупка, проведенная запросом предложений, признается несостоявшимся.

2.16. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

2.17. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, заявке которого был присвоен второй номер, заказчик размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся в единой информационной системе и на сайте заказчика.

2.18. В случае если по запросу предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложений была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о проведении запроса предложений с таким участником заключается договор. Единственный участник закупки не вправе уклоняться от заключения договора.

2.19. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, заказчик вправе применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного источника в соответствии с п. 7.11.3 Положения о закупке.

3. Порядок заключения и исполнения договора Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской 3.1.

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика с учетом нижеследующего.

Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке 3.2.

заключается такой договор (далее в данном разделе - участник закупки, который обязан заключить договор), по результатам проведения запроса предложений должен быть заключен заказчиком не позднее двадцати дней, а по результатам процедур без проведения торгов - пятнадцати дней со дня подписания итогового протокола.

Договор с участником закупки, который обязан заключить договор, заключается после предоставления 3.3.

таким участником обеспечительного платежа и/или обеспечения исполнения договора соответствующих требованиям документации о закупке (если требования о предоставлении обеспечительного платежа и/или обеспечения исполнения договора были предусмотрены заказчиком в документации о закупке).

В случае если участник закупки, который обязан заключить договор, не предоставил заказчику в срок, 3.4.

указанный в п. 3.2 настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащий обеспечительный платеж, надлежащее обеспечение исполнения договора (если требования о предоставлении обеспечительного платежа и/или обеспечения исполнения договора были предусмотрены заказчиком в документации о закупке) такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено заказчиком в документации о закупке).

В случае если участник закупки, который обязан заключить договор, признан уклонившимся 3.5.

от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Участник, которому присвоен следующий порядковый номер, обязан заключить договор.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, который обязан заключить 3.6.

договор, в следующих случаях:

несоответствия участника закупки, который обязан заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке;

предоставления участником закупки, который обязан заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке;

если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для какой-либо из сторон крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий, которые были указаны 3.7.

в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

При заключении договора между заказчиком и участником закупки, который обязан заключить 3.8.

договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны проводиться в сроки заключения договоров. В случае если заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, который обязан заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.

Заказчик по согласованию с участником закупки, который обязан заключить договор, при заключении 3.9.

и исполнении договора вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции заказчик по согласованию с участником закупки, который обязан заключить договор, вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

б) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

в) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

в случаях, предусмотренных пп. а) п. 8.11 Положения о закупке;

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, либо других источников информации, заслуживающих доверия;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии.

3.10. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем и/или цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе и на сайте заказчика размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

3.11. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

3.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами заказчика.

3.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для заказчика крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит одобрению общим собранием акционеров или советом директоров и может быть заключен только после получения соответствующего одобрения. В случае неполучения соответствующего одобрения заказчик обязан отказаться от заключения договора на основании п. 8.8 Положения о закупке.

3.14. В случае если одобрение сделки, предусмотренное п. 8.15 Положения о закупке, не может быть получено в срок, указанной в п. 8.4 Положения о закупке, и заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (исполнителя, подрядчика).

4. Правила и термины Инкотермс 2010:

FCA (англ. Free Carrier, франко-перевозчик) подразумевает передачу поставщиком товара перевозчику или иному лицу, назначенному заказчиком. Поставщик осуществляет передачу товара в свом помещении или ином, согласованном месте. FCA условия поставки Инкотермс 2010 подразумевают, что выбор места поставки влияет на погрузку товара. Если выгрузка происходит в помещении поставщика, то FCA условия поставки Инкотермс 2010 накладывают на него ответственность. В случае, если поставка товара осуществляется в другом месте, поставщик не нест за не ответственности, если иное не оговорено в договоре. Условия поставки FCA обязывают поставщика провести все формальности связанные с таможенной очисткой товара необходимой для его экспорта. Однако поставщик не нест никаких таможенных формальностей необходимый для ввоза товара.

CPT (англ. Carriage Paid to…, перевозка оплачена до…) подразумевает передачу товара перевозчику, назначенному поставщиком. Товар передают в согласованном месте, а условия поставки CPT Инкотермс 2010 обязываю поставщика заключить договор перевозки. Согласно условиям поставки CPT поставщик так же нест все расходы по перевозки до доставки товара в согласованном с заказчиком месте. Поставщик выполняет свои обязанности по поставке в момент передачи товара перевозчику. Риски и расходы переходят с поставщика на заказчика в двух разных местах. Поставщик нест риски до передачи товара перевозчику. Если перевозчиков несколько, то с поставщика снимаются риски после передачи товара первому из перевозчиков в цепочке доставки. Стороны самостоятельно могут договориться о переходе рисков на более поздней стадии. Расходы, связанные с доставкой товара, поставщик нест до пункта назначения в согласованном в договоре купле продажи месте, которое необходимо точно указывать. Так же в случае, если поставщик согласно договору нест расходы по погрузке, то он не вправе требовать их возмещения от заказчика, если это не согласовано в договоре. Согласно условиям поставки CPT поставщик выполняет таможенные формальности необходимые для вывоза товара.

Заказчик в свою очередь выполняет таможенные формальности необходимые для ввоза товара и оплачивает все пошлины и налоги на таможне. У поставщика нет обязательств по оформлению страхования товара.

CIP (англ. Carriage and Insurance Paid to…, перевозка и страхование оплачены до…) – это передача поставщиком товара в назначенное место и время. Поставщик передат товар перевозчику, который был номинирован заказчиком. Условия поставки CIP Инкотермс 2010 обязывают поставщика заключить договор перевозки и нести расходы для поставки товара в согласованном месте. Условия поставки CIP Инкотермс 2010 обязывают поставщика заключать договор страхования, который должен хотя бы минимально покрывать риск повреждения или утраты товара во время перевозки. Заказчик так же может самостоятельно (или согласовав с поставщиком) обеспечить дополнительное страхование за свой счт. Поставщик выполняет свою обязанность по поставке товара, когда передат его перевозчику в согласованном месте. Если перевозчиков несколько в цепочки, то риски с поставщика снимаются после передачи первому. Договор с перевозчиком поставщик заключает самостоятельно. Если заказчик хочет, что бы риски с поставщика снимались на более поздней стадии, то это определяется в договоре поставки. Согласно условиям поставки CIP поставщик выполняет все таможенные формальности необходимые для вывоза товара. Таможенные формальности для ввоза товара (включая пошлины и налоги) целиком ложатся на плечи заказчика. В договоре поставки точно определяется пункт в согласованном месте назначения, так как все расходы до него нест поставщик. Если по договору поставщик нест расходы и по разгрузке товара в месте назначения, то он не вправе требовать возмещения расходов от заказчика.

CIF (англ. Cost, Insurance and Freight, стоимость, страхование и фрахт) подразумевают поставку товара на борт судна. Условия поставки CIF Инкотермс 2010 передают риски утраты и повреждения товаров с поставщика на заказчика, в момент погрузки товара на борт судна. Согласно условиям поставки CIF поставщик обязан заключить договор перевозки и оплатить все расходы (включая фрахт) необходимые для доставки товара в порт назначения. Кроме того поставщик заключает договор страхования, который покроет риск повреждения и утраты товара во время морской перевозки. Однако в обязанности поставщика входит организация страховки только с минимальным покрытием. Заказчик может осуществить дополнительное страхование за свой счт, если он хочет иметь больше защиты. Условия поставки CIF обязывают поставщика выполнять таможенные формальности для вывоза товара, если они необходимы. CIF условия не подходят, когда товар поставляют контейнером, так как он поставляется обычно на терминал, а не на борт судна. Согласно условиям поставки CIF риск и расходы с поставщика на заказчика переходят в двух разных местах. Поставщик выполняет свои обязательства по поставке товара тогда, когда он передан перевозчику заказчика в назначенном порту. Однако риск утраты и повреждения товара переходит на заказчика в момент поставки товара на борт судна.

DAT (англ. Delivered at Terminal, поставка на терминале) – это передача поставщиком товара заказчику в согласованном терминале в месте назначения. DAT условия поставки Инкотермс 2010 под терминалом подразумевают любое место (склад, причал и т.д.). Условия DAT так же подразумевают разгрузку товара в этом терминале с прибывшего транспорта, которую организовывает поставщик за свой счт. С поставщика снимаются риски утраты и повреждения товара после доставки и разгрузки его на терминале в согласованном месте назначения. При использовании условия поставки DAT поставщик обязан выполнить таможенные формальности для вывоза товара. Заказчик в свою очередь выполняет таможенные формальности для ввоза товара и оплачивает необходимые налоги и пошлины. В договоре поставки точно согласовывается терминал и определнный пункт на нм, поскольку это будет местом передачи риска утраты и повреждения товара.

DAP (англ. Delivered at Place, поставка в месте назначения) – это передача поставщиком товара в распоряжение заказчика в месте назначения. Условия поставки DAP Инкотермс 2010 всегда накладывают риски на поставщика до поставки товара в место назначения. Поставщик при этом предоставляет заказчику товар на транспорте, готовом к разгрузке. В договоре стороны точно определяют пункт в согласованном месте, так как все риски до него будет нести поставщик. Так же поставщик не вправе требовать от заказчика возмещение расходов по разгрузке товара в месте назначения, если иное не оговорено в договоре. Условия DAP накладывают на поставщика выполнение таможенных формальностей для вывоза товара. Заказчик в свою очередь выполняет таможенные формальности для ввоза товара, а так же оплачивает таможенные пошлины.

DDP (англ. Delivered Duty Paid, поставка с оплатой пошлин) осуществление поставщиком поставки товара, прошедшего таможенную очистку для ввоза. DDP условия поставки Инкотермс 2010 обязывают поставщика поставить товар на транспорте, готовом к разгрузке в согласованном месте назначения. DDP условия поставки Инкотермс 2010 возлагают на поставщика максимальные обязанности. Все риски и расходы до доставки товара в место назначения нест поставщик. Также поставщик обязан выполнить все таможенные формальности для экспорта и импорта товара. Поставщик должен уплатить любые НДС или иные пошлины и сборы, если иное не указано в договоре. Поставщик так же не может требовать от заказчика возмещения расходов по разгрузке товара в месте назначения, если иное не прописано в договоре. Поставщик и заказчик точно согласовывают место назначения, так как оно будет являться точкой передачи риска и расходов с поставщика на заказчика.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая информация и данные изменяют и (или) дополняют положения Раздела I «Общие условия проведения запроса предложений». При возникновении противоречия положения настоящего Раздела имеют приоритет над положениями Раздела I.

№ Наименование пункта Пояснения п/п

–  –  –

Критерии оценки, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (лоте)

I. Критерии:

- Ценовые критерии оценки:

1. Цена договора – участник закупки делает предложение по цене договора в соответствии с указанными в Технической части требованиями и объемами, а также в соответствии с п. 7 «Информационной карты запроса предложений» настоящей документации.

Цена договора: ___________________ рублей.

- Неценовые критерии оценки:

2. Квалификация участника закупки (далее – также Опыт):

Опыт выполнения работ по очистке и дезинфекции приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования воздуха за последние 2 года (с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг.), где участник закупки является исполнителем.

Опыт подтверждается копиями заключенных договоров на выполнение работ по очистке и дезинфекции приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования воздуха. При этом цена таких договоров (каждого в отдельности) должна быть не менее 2 000 000 рублей. Допускается предоставление только первых и последних листов договоров, в том числе листа договора, на котором указана цена такого договора, либо копий договоров со скрытой конфиденциальной информацией (закрашенной, вырезанной и т.д.). В случае если в договоре не указана цена договора, то тогда участнику закупки необходимо предоставить копии актов выполненных работ к такому договору на сумму не менее 2 000 000 рублей.

Подтверждением опыта участника закупки не будет являться (присваивается 0 баллов):

- информационные письма;

- выписки из реестров;

- копии договоров, в которых не предоставляется возможным определить цену таких договоров, при условии, что к таким договорам не были приложены копии соответствующих актов выполненных работ на сумму не менее 2 000 000 рублей по каждому договору;

- копии договоров с ценой договора менее 2 000 000 рублей.

Единица измерения – штук (шт.).

Минимальное значение – 2 (два) договора (менее 2 (двух) договоров – 0 баллов).

II. Значения и значимость каждого критерия:

Каждый критерий имеет максимальное значение в 100 баллов.

Ценовые критерии:

Цена договора – 100 баллов.

Неценовые критерии:

Квалификация участника закупки - 100 баллов;

Совокупность критериев составляет - 100 %.

При этом каждому критерию, установленному в закупке (лоте), соответствует своя значимость:

Ценовые критерии:

Цена договора – 80%

Неценовые критерии:

Квалификация участника закупки – 20%;

ИТОГО 100%.

III. Порядок оценки и сопоставления заявок:

Для критерия «Цена договора» наиболее выгодным считается меньшее ценовое предложение (Цmin).

1.

Такому наименьшему ценовому предложению присваивается максимальное количество баллов (100 баллов).

Расчет производится по цене договора.

Количество баллов, присуждаемых по критерию, рассчитывается по формуле:

, где:

Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

Баллы, полученные участником закупки, умножаются на соответствующую критерию значимость.

Для критерия «Квалификация участника закупки» наиболее выгодным является большая величина, 2.

выраженная в штуках (Kmax). Такому большему предложению присваивается максимальное количество баллов (100 баллов). В случае, если реальное значение показателя, полученного при подсчете документов в составе заявки, отличается от показателя указанного участником закупки в составе заявки в цифре, то к оценке и сопоставлению принимается показатель, полученный при реальном подсчете.

Количество баллов, присуждаемых по критерию, рассчитывается по формуле:

, где:

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

Победителем закупки признается участник закупки с наибольшей суммарной значимостью критериев по закупке, заявке которого присвоено первое место.

В случае, если наибольшую суммарную значимость критериев по закупке набрали заявки нескольких участников закупки, то победителем запроса предложений признается участник, подавший заявку раньше других таких участников.

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1.

–  –  –

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящим ______________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица - участника закупки) почтовый адрес: ___________________________________________________________________________

(почтовый адрес участника закупки) подтверждает, что для участия в закупке на право заключения договора на _________________________________________________________________________________________, (наименование предмета закупки) направляются ниже перечисленные документы:

№ Кол-во Номера Наименование п/п листов листов Анкета участника закупки 1.

(заполняется по Форме 2 Раздела III «Образцы форм для заполнения участниками закупки»).

Согласие на участие в закупке 2.

(заполняется по Форме 3 Раздела III «Образцы форм для заполнения участниками закупки»).

Коммерческое предложение 3.

(заполняется по Форме 4 Раздела III «Образцы форм для заполнения участниками закупки»

в соответствии с Разделом V «Техническая часть» документации).

Форма предоставления сведений о цепочке собственников 4.

(заполняется по Форме 5 Раздела III «Образцы форм для заполнения участниками закупки»).

Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего 5.

предпринимательства, при условии, если участник закупки принадлежит к таким субъектам (заполняется по Форме 6 Раздела III. Образцы форм, рекомендуемые для заполнения участниками закупки).

Документ о регистрации участника закупки:

6.

для юридического лица: Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.

для индивидуального предпринимателя: Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.

для физического лица: Копии документов, удостоверяющих личность.

для иностранного лица: Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Документ, подтверждающий полномочия физического лица на осуществление 7.

действий от имени участника закупки:

Для юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Для физического лица: в случае если от имени участника закупки действует доверенное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать так же нотариально удостоверенный оригинал доверенности на осуществление действий от имени участника закупки или нотариально заверенную копию такой доверенности.

Копии учредительных документов участника закупки 8.

(для юридических лиц: устав, учредительный договор).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

9.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 10.

юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

11.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 12.

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечительного платежа являются крупной сделкой.

Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 13.

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки (копии действующих лицензий, если деятельность лицензируется, допусков, свидетельств, разрешений или иных подтверждающих документов).

Другие документы, представляемые по усмотрению участника закупки и 14.

рекомендованные Заказчиком к представлению (перечислить с указанием количества листов).

Итого:

________________________________________ ________________ _________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица) (подпись) (фамилия и инициалы) (для юридических лиц) «____» ____________________ 201__ г.

МП (при наличии печати)

–  –  –

________________________________________ ________________ _________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица) (подпись) (фамилия и инициалы) (для юридических лиц) «____» ____________________ 201__ г.

МП (при наличии) ФОРМА 3.

На бланке организации Заказчику: ЗАО «Аэромар»

(при наличии бланка))

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

От: ______________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, адрес (место) нахождения, адрес проживания, контактный тел., контактное лицо) Касательно: закупки по _____________________________________________________________________________

(указать предмет закупки) Я, ________________________________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя и (при наличии) отчество) изучив документацию о закупке, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты, от имени и в интересах __________________________ лица, сведения о котором указаны в анкете, (юридического или физического) сообщаю о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в документации о закупке, и направляю настоящее согласие.

_______________________ согласен/согласно (выбрать нужное) _______________________________________

(наименование участника закупки) (указать предмет закупки) предусмотренные закупкой.

Данное согласие подается с пониманием того, что решение вопроса о допуске участника закупки к участию в закупке зависит от полноты и достоверности всех данных, предоставленных таким участником закупки, правильности заполнения и представления соответствующих документов и форм, а также от соответствия требованиям, установленным к участникам закупки.

______________________________ признает, что, с учетом указанных обстоятельств, комиссия оставляет (наименование участника закупки) за собой право принять решение о допуске или об отказе в допуске участника закупки и не берет на себя обязательств информировать участников закупки о причинах, по которым указанные действия были совершены, без соответствующего запроса с их стороны.

______________________________ признает, что самостоятельно несет все расходы, риски и возможные (наименование участника закупки) убытки, связанные с участием в закупке. Заказчик ни в каких случаях не отвечает и не имеет обязательств по данным расходам, рискам и возможным убыткам.

__________________________________ признает, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть (наименование участника закупки) между заказчиком и участниками закупки будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обращения одной из сторон в суд дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

__________________________________ удостоверяет, что предоставленные сведения в данном согласии и (наименование участника закупки) документы для участия в закупке являются полными, точными и верными во всех деталях, соответствуют действительности.

В случае признания _____________________________ победителем закупки, а также если все документы, (наименование участника закупки) поданные ______________________________ на участие в закупке соответствуют требованиями законодательства (наименование участника закупки) и документации о закупке __________________________________ берет на себя обязательства заключить договор (наименование участника закупки) с________________________ на ______________________________________________________________________

(наименование заказчика) (указать предмет закупки) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае заключения договора с _____________________________________________________, цена договора будет включать в себя цену работы (наименование участника закупки) с учетом всех расходов, связанных с выполнением таких работ и всех затрат на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

Данная заявка подается с пониманием полной ответственности ____________________________________

(наименование участника закупки) в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений.

______________________________________ подтверждает:

(наименование участника закупки) полное понимание всех условий документации о закупке и отсутствие необходимости каких-либо разъяснений;

что заказчик оставляет за собой право оценить заявку ______________________________ по своему усмотрению (наименование участника закупки) в соответствии с условиями документации о закупке;

что в любом случае не будем иметь претензий к результатам закупки.

Настоящее согласие подается с полным пониманием того факта, что оно свидетельствует о полном соответствии ________________________________ требованиям технического задания и документации о закупке.

(наименование участника закупки) В случае, если предложение или документы _____________________________________ будут не соответствовать (наименование участника закупки) требованиям документации и технического задания, заказчик имеет право отклонить заявку ____________________________ или оценить ее по своему усмотрению.

(наименование участника закупки) В случае, если заказчик заключит договор ___________________________________________________, то (наименование участника закупки) _________________________________________________________ гарантируем соответствие выполняемых работ (наименование участника закупки) требованиям документации о закупке, технического задания. А в случае не соблюдения _______________________________________ условий и требований договора или технического задания, заказчик (наименование участника закупки) оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

_____________________________________________________ ________________ _________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица) (подпись) (фамилия и инициалы) (для юридических лиц) «____» ____________________ 201__ г.

МП (при наличии печати)

–  –  –

* Указывается в соответствии с параграфом «Порядок формирования цены договора» пункта 7 Раздела II «Информационная карта запроса предложений» документации о закупке

2. Наши предложения об условиях исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в закупке в соответствии с п. 21 Раздела II «Информационная карта запроса предложений» закупочной документации, указаны в нижеприведенной таблице:

–  –  –

ИНН 1.1 1.

1.1.1 1.1.2 1.1.3.1 1.2 1.2.1 Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________

–  –  –

Примечание.

В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:

1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня) и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

–  –  –

М.П. (при наличии печати) Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящей декларации, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ Об инновационном центре Сколково, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ О науке и государственной научно-технической политике.

Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения.

–  –  –

1. Для участия участникам закупки необходимо представить указанные в Информационной карте запроса предложений настоящей документации сведения и документы, в том числе заполненные формы, образцы которых приведены в Разделе III «Образцы форм для заполнения участниками закупки» настоящей документации.

2. Вся корреспонденция и документы, входящие в том заявки на участие в запросе предложений, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником на другом языке, сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода, преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в заявку, должны иметь четкую печать текста. В случае невозможности прочтения текста документа, представленного в заявке, такой документ не будет приниматься комиссией к рассмотрению, что будет приравниваться к его отсутствию.

3. При формировании коммерческого предложения (Форма 4 Раздела III «Образцы форм для заполнения участниками закупки») участник закупки должен использовать общепринятые обозначения и наименования.

4. Сведения и предложения участника, которые содержатся в заявке на участие в запросе предложений, должны быть достоверными, конкретными, четкими и не допускать двусмысленных толкований.

5. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в срок и по формам, установленным настоящей документацией.

6. Все формы, установленные настоящей документацией, заполняются по всем пунктам. В случае невозможности заполнения какого-либо пункта необходимо указать причину, по которой соответствующий пункт не может быть заполнен.

7. В случае не предоставления какого-либо документа, участник закупки должен аргументировать отсутствие того или иного документа. В случае отсутствия документа и отсутствия аргументации – заявка будет отклонена.

8. Подача заявки на участие в запросе предложений осуществляется только в письменной форме:

8.1. Заявка на участие в запросе предложений подается по описи, которая должна являться первым листом заявки на участие в запросе предложений. Опись должна содержать исчерпывающий перечень документов, представленных участником закупки, с указанием количества листов и нумерации листов.

Каждый представленный документ заявки вносится под отдельным номером, независимо от количества листов, содержащихся в таком документе.

8.2. Все документы, представленные участником закупки, должны быть прошиты в папку скоросшиватель (включая опись документов), пронумерованы (простым карандашом). Вторые экземпляры Форм № 2, 4, 5 не прошиваются в общую заявку, а прикладываются отдельно.

8.3. Никакие исправления не будут иметь силы, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.

8.4. Заявка на участие в запросе предложений должна подаваться в запечатанном конверте, маркированном надписью «Заявка на участие в запросе предложений».

На конверте указывается номер запроса предложений (№_____), наименование предмета запроса предложений и номер извещения, автоматически присваиваемом Единой информационной системой. Участник запроса предложений вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Документы на участие в запросе предложений подаются в одном конверте, который содержит оформленный согласно настоящей документации том заявки на участие в запросе предложений.

9. Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения должно включать в себя все требуемые документы в соответствии с Информационной картой запроса предложений настоящей документации.

Заявка - пакет документов, соответствующий документации о запросе предложений, в том числе информационной карте запроса предложений, настоящей инструкции и техническому заданию.

–  –  –

1.Произвести чистку и дезинфекцию вентиляционных систем и установок согласно прилагаемого перечня четыре раза в 2 (два) года (1 - в течение месяца с даты заключения договора, 2 – октябрь 2016 года, 3 – апрель 2017 года, 4 – октябрь 2017 года)). При выполнении работ по очистке и дезинфекции вентиляционных систем подрядчик обязан обеспечить проведение работ в условиях действующего режима работы предприятия без остановки производственного процесса, с соблюдением внутреннего распорядка и нормативных документов: ГОСТ; СНиП; СанПиН; Правила Устройства Электроустановок;

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

Постановления Правительства от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; Технических руководств (паспорта) заводов-изготовителей и инженерно-техническая документация на установленное оборудование. По окончании работ по чистке и дезинфекции произвести восстановление поврежденной теплоизоляции воздуховодов.

2.Требования предъявляемые Заказчиком к Подрядчику при выполнении работ.

Подрядчик должен:

предоставить Заказчику копии необходимых разрешений, сертификатов на данный вид деятельности в соответствии с действующим законом Российской Федерации;

вести на объекте журналы по плановым работам, и по внеплановым случаям (внештатные ситуации, поломки, отказы в работе, и т. д.);

провести в аккредитованной лаборатории микробиологические исследования до проведения работ и после окончания работ;

работы по очистке и дезинфекции вентиляционных каналов (воздуховодов) и всех существующих вентиляционных установок должны быть произведены профессиональным оборудованием, предназначенным для выполнения данного вида работ, и дезинфицирующим средством, зарегистрированным надлежащим образом в РФ и разрешенным для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

осуществлять работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции механизированным способом, без демонтажа воздуховодов, сетевого и вентиляционного оборудования.

осуществлять уборку и вывоз мусора после проведения работ за счет собственных средств и сил с погрузкой его в контейнер. Контейнер заказываются силами Подрядчика и за его счет;

выполнять работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции на объекте Заказчика как в дневное, так и в ночное время. Данное требование обусловлено спецификой деятельности Заказчика – производственный процесс.

выполнять работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции с выводом на объект Заказчика бригады состоящей из: одного электрика, одного монтажника, двух специалистов по дезинфекции.

Используемые специалисты должны иметь соответствующие действующие удостоверения, допуски по электробезопасности (групп по электробезопасности не ниже 3), допуски к работам на высоте;

перед началом работ предоставить список сотрудников и техники для оформления пропусков. Все привлекаемые к работам специалисты должны быть обеспечены чистой спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ;

нести полную ответственность за качественное и своевременное выполнение работ. Все работы должны выполняться обученными и аттестованными специалистами.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Цех мойки посуды.

–  –  –

Система кондиционирования воздуха (приточно-вытяжная):

КПВ – 5 Вентиляционная камера - влажная очистка калорифера и дезинфекция, влажная очистка испарителя и дезинфекция, влажная очистка вентилятора и дезинфекция, влажная очистка внутренней поверхности вентиляционной камеры и дезинфекция.

Воздуховоды (307,4 м) - влажная чистка и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (307,4 м) - влажная чистка (снаружи).

Распределители воздуха (40 шт.) - влажная чистка (внутри и снаружи).

Лотки перфорированные инженерных коммуникаций (110 м), стальные оцинкованные.

Сухая чистка лотков от пыли (снаружи) и (внутри), элементы подвески лотков.

2. Цех приготовления пищи (горячий цех)

Вытяжные системы вентиляции:

В-37 Вентилятор (2 шт.; № 5) - очистка от жировых отложений и дезинфекция.

Воздуховоды (58.7 м) - очистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (58.7 м) – очистка от жировых отложений (снаружи).

Зонт вытяжной (12 шт. 2000х1000х500) – очистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри).

Зонт вытяжной (12 шт. 2000х1000х500) – очистка от жировых отложений (снаружи).

В-38 Вентилятор (2 шт.; № 6) - очистка от жировых отложений и дезинфекция.

Воздуховоды (109,2 м) - очистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (109,2 м) – очистка от жировых отложений (снаружи).

Зонт вытяжной (7 шт. 1000х1000х500) – очистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри).

Зонт вытяжной (7 шт. 1000х1000х500) – очистка от жировых отложений (снаружи).

В-5 Вентилятор (1шт.; № 5) - очистка от жировых отложений и дезинфекция.

Воздуховоды (16,8 м) - очистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (16,8 м) – очистка от жировых отложений (снаружи).

Зонт вытяжной (4 шт. 1000х1000х500) – очистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри).

Зонт вытяжной (4 шт. 1000х1000х500) – очистка от жировых отложений (снаружи).

Система кондиционирования воздуха (приточная):

КП-2 Вентиляционная камера - влажная очистка калорифера и дезинфекция, влажная очистка испарителя и дезинфекция, влажная очистка вентилятора и дезинфекция, влажная очистка внутренней поверхности вентиляционной камеры и дезинфекция.

Воздуховоды (26 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

Распределители воздуха (5 шт.) - влажная чистка(внутри и снаружи).

КП-3 Вентиляционная камера - влажная очистка калорифера и дезинфекция, влажная очистка испарителя и дезинфекция, влажная очистка вентилятора и дезинфекция, влажная очистка внутренней поверхности вентиляционной камеры и дезинфекция.

Воздуховоды (214 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

Распределители воздуха (20 шт.) - влажная чистка (внутри и снаружи).

3. Кондитерский цех.

Вытяжные системы вентиляции:

В-47 Вентилятор (№ 6) - сухая чистка и дезинфекция.

Воздуховоды (148.0 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (148.0 м) - влажная чистка (снаружи).

Зонт (2 шт. 1000х1500х500) - влажная чистка и дезинфекция (внутри и снаружи).

Решетки (600х600) х10шт. - влажная чистка и дезинфекция (внутри и снаружи).

В-15 Вентилятор (№6) - сухая чистка и дезинфекция.

Воздуховоды (51.0 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (51.0 м) — влажная чистка (снаружи).

Зонт (4 шт. 1000х1500х500) - влажная чистка и дезинфекция (внутри и снаружи).

Решетки (600х600) х10шт - влажная чистка и дезинфекция (внутри и снаружи).

В-45 Вентилятор - сухая чистка и дезинфекция.

Воздуховоды (8,5 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (8,5 м) — влажная чистка (снаружи).

Зонт - влажная чистка и дезинфекция (внутри и снаружи).

Система кондиционирования воздуха (приточная):

КП-2 Воздуховоды (80,2 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (80,2 м) - влажная чистка (снаружи).

Распределительные решетки (600х600) х 12шт. - влажная чистка и дезинфекция (внутри и снаружи).

4. Цех бортовой посуды.

Система кондиционирования воздуха:

КПВ-7 (вытяжная) Вентиляционная камера - влажная очистка калорифера и дезинфекция, влажная очистка испарителя и дезинфекция, влажная очистка вентилятора и дезинфекция, влажная очистка внутренней поверхности вентиляционной камеры и дезинфекция.

Воздуховоды (156.9 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (156.9 м) — влажная чистка (снаружи).

Система кондиционирования воздуха:

КПВ-7 (приточная) Воздуховоды (214 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

Воздуховоды (214 м) — влажная чистка (снаружи).

Лотки перфорированные инженерных коммуникаций (58.4 м) стальные оцинкованные.

Сухая чистка лотков от пыли (снаружи) и (внутри), элементы подвески лотков (снаружи).

5. ТП-40 В-29 Вентилятор (1шт. № 4) - влажная чистка и дезинфекция.

Воздуховоды (13,2 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри), влажная чистка (снаружи).

Решетки воздухозаборные (3 шт.) - влажная чистка и дезинфекция (внутри и снаружи).

6. Душевые

–  –  –

7. ТП-3 В-30 Вентилятор (1 шт. № 2.5) - влажная чистка и дезинфекция.

Воздуховоды (29,8 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри), влажная чистка (снаружи).

Решетки воздухозаборные (3 шт.) - влажная чистка и дезинфекция (внутри и снаружи).

8. Цокольный этаж

–  –  –

Система кондиционирования воздуха (приток):

КП-1 Вентиляционная камера сухая очистка калорифера и дезинфекция, влажная очистка испарителя и дезинфекция, влажная очистка вентилятора и дезинфекция, влажная очистка внутренней поверхности вентиляционной камеры и дезинфекция.

Воздуховоды (100,5 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри), влажная чистка (снаружи).

Распределители воздуха (12 шт.) - влажная чистка (внутри и снаружи).

Вытяжные системы вентиляции:

В-10 Решетки вентиляционные (600х600 – 5 шт.) - влажная чистка.

Воздуховоды (30 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

В-17 Вентилятор (1 шт. № 5) - чистка от жировых отложений и дезинфекция.

Воздуховоды (86,9 м) - чистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри и снаружи).

Зонт вытяжной (5 шт. 1000х1000х500) – очистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри).

Зонт вытяжной (5 шт. 1000х1000х500) – очистка от жировых отложений (снаружи).

В-18 Вентилятор (1 шт. № 6) чистка от жировых отложений и дезинфекция.

Воздуховоды (58,5 м) - чистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри и снаружи).

Зонт вытяжной (10 шт. 1000х1000х500) – очистка от жировых отложений и дезинфекция (внутри).

Зонт вытяжной (10 шт. 1000х1000х500) – очистка от жировых отложений (снаружи).

В-25 Зонт (500х600х300) - влажная чистка и дезинфекция (внутри и снаружи).

Воздуховоды (16,5 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри).

10. Холодный цех

–  –  –

Система кондиционирования воздуха:

Рециркуляция Воздуховоды (15,1 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри), влажная чистка (снаружи).

Приток Вентиляционная камера - влажная очистка калорифера и дезинфекция, влажная очистка испарителя и дезинфекция, влажная очистка вентилятора и дезинфекция, влажная очистка внутренней поверхности вентиляционной камеры и дезинфекция.

Воздуховоды (24 м) - сухая чистка и дезинфекция (внутри), влажная чистка (снаружи).

По всем техническим вопросам следует обращаться по рабочим дням с 09:00 ч. до 16:00 ч. (МСК) по телефону +7 (495) 234-94-75 доб. 222 Колосков Виктор Николаевич.

–  –  –

ЗАО «Аэромар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Джао В.

Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили между собой нижеследующий договор:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить четыре раза (два раза в год) в сроки, установленные Техническим заданием (Приложение № 2), очистку и дезинфекцию приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования воздуха в ЗАО «Аэромар» в 2016-2017гг.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденной сметой, Техническим заданием (Приложение № 2), технической документацией в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3 Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость и состав работ по настоящему Договору определяется на основании утвержденных Заказчиком смет (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью данного Договора, и составляет: __________________________________________________.

2.2. Сметная документация составлена в сметно-нормативной базе ТСНБ МО с применением действующих на момент е составления коэффициентов перерасчета сметной стоимости, утвержденных Мособлэкспертизой.

2.3. При составлении смет в текущих ценах и Актов приемки выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) к базовой стоимости работ и затрат применяются коэффициенты пересчета стоимости строительно-монтажных работ с компенсацией разницы между фактической стоимостью дорогостоящих материалов и стоимостью, определенной Сборниками сметных цен, при условии предъявления Подрядчиком заверенных счетов и платежных поручений на эти материалы, согласованных с Заказчиком до их использования в работе. Ответственность за предоставление документов и выполнение расчетов несет Подрядчик.

2.4. В случае возникновения необходимости выполнения работ, превышающих стоимость

Договора по причине:

увеличения стоимости расходных материалов более чем на 10% по отношению к ценам, существующим на момент утверждения сметы Заказчика;

производства дополнительных работ, составляется Дополнительное соглашение, включающее в себя дополнительную смету, которое подписывается обеими Сторонами.

2.5. В случае привлечения к работам третьих лиц, ответственность за качество выполненных работ возлагается на Подрядчика.

3. Платежи и расчеты

3.1. Расчет производится по завершению каждого из четырех этапов работ, подписанию акта приемки-сдачи выполненных работ, устранения выявленных дефектов и передачи всей исполнительной документации в размере: 25% от общей цены договора.

3.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании и в пределах утвержденных Заказчиком смет и подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) за фактически выполненные работы, Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма №КС-3), Актов приема-передачи выполненных работ, счетов и счетов-фактур в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком счетов и счетов-фактур путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств и в течение гарантийного срока согласно Договору.

4.2. Срок выполнения работ по настоящему договору 45 рабочих дней по каждому из четырех этапов.

5. Права и обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

5.1. Выполнить собственными силами и средствами все работы по Договору и сдать их Заказчику в эксплуатацию в порядке, установленном СНиП. При заключении Договора предоставить копию договора на проведение лабораторно-инструментальных исследований с лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию;

5.2. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.

5.3. Обеспечить выполнение на объекте строительства необходимых мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранности существующих инженерных коммуникаций.

5.4. В случае повреждения существующих инженерных коммуникаций восстановить их в течение суток своими силами и средствами под контролем соответствующих технических служб и возместить ущерб.

5.5. Согласовать с Заказчиком режим своей работы.

5.6. Обеспечить постоянную уборку и содержание в чистоте объекта ремонта, утилизацию отходов от выполняемых работ.

5.7. В 10 (десяти) дневной срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.7. Устранить недостатки по обоснованным замечаниям Заказчика в течение 10 рабочих дней.

Заказчик обязуется:

5.8. Обеспечить контроль, технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ.

5.9. Оплатить Подрядчику выполненные работы в объемах и сроки по Договору.

5.10. Обеспечить пропуск к месту производства работ инструмента и персонала Подрядчика в порядке, установленном Заказчиком.

5.11. Обеспечить приемку в эксплуатацию законченного ремонтом объекта в соответствии с требованиями СНиП с приложением акта приемки-сдачи.

6. Порядок сдачи – приемки работ

6.1. На все время выполнения работ Заказчик и Подрядчик назначают полномочного представителя с правом подписи рабочих документов (протоколов, актов и т.п.), о чем сообщают друг другу в письменной форме.

6.2. После завершения каждого этапа работ Подрядчик сдает Заказчику работы с оформлением сдаточной техдокументации в соответствии со СНиП.

6.3. Заказчик обеспечивает условия для приемки работ на основании заявки Подрядчика о готовности работ к сдаче. Приемка работ оформляется Актом сдачи-приемки работ.

6.4. Датой сдачи работ является дата утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме, определенных условиями настоящего договора;

качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

своевременное устранение в согласованные с Заказчиком сроки недостатков и дефектов, выявленных при примке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

7.2. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о примке, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.3. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8. Конфиденциальность

8.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложений к нему.

8.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально»

с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

8.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

8.7. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.

8.8. Не позднее даты подписания настоящего Договора Стороны обязаны представить сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения № 3 к Договору, с предоставлением подтверждающих документов.

В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Стороны обязаны незамедлительно уведомлять об этом друг друга с приложением подтверждающих документов.

В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня до даты расторжения.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, землетрясение или иное стихийное бедствие, война, мобилизация, акты органов государственной власти и управления, а также другие обстоятельства, реально независящие от Сторон, но непосредственно препятствующие выполнению обязательств по настоящему Договору.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, необходимому для устранения последствий, вызванных этими обстоятельствами.

9.2. Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, в трехдневный срок в письменной форме информирует другую Сторону о начале или прекращении действия таких обстоятельств.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность будут служить свидетельством соответствующих компетентных органов.

9.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10. Ответственность Сторон. Обеспечение исполнения Договора

10.1. Каждая из сторон Договора несет ответственность за своевременность выполнения обязательств по Договору.

10.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01% от общей суммы Договора (но не более 8%) за каждый день просрочки.

10.3. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты договорной суммы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Обеспечительный платеж

10.4. Стороны пришли к соглашению о том, что исполнение обязательств по настоящему Договору также обеспечивается обеспечительным платежом в размере 525 000,00 рублей, который должен быть внесен Подрядчиком до подписания Договора, направленного Покупателем. При этом документ, подтверждающий внесение обеспечительного платежа должен быть предоставлен Заказчику, вместе с подписанным Договором.

10.5. Документом, подтверждающим внесение Подрядчиком обеспечительного платежа является соответствующее платежное поручение или его копия, в котором содержатся сведения о назначении платежа, а также другие сведения, предусмотренные действующим законодательством и закупочной документацией конкурентной процедуры, по результатам которой заключается настоящий Договор.

10.6. В случае, если Подрядчик в установленный срок не предоставил обеспечительный платеж, он признается уклонившимся от заключения Договора.

10.7. Обеспечительным платежом по настоящему договору обеспечивается денежное обязательство Подрядчика по обязанности возместить Заказчику или уплатить неустойку в случае нарушения настоящего Договора, выплатить компенсацию в соответствии с п. 10.2 Договора и др.

При наступлении указанных обстоятельств сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.

10.8. В случае, если до окончания действия настоящего Договора сумма обеспечительного платежа была исчерпана, Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней дополнительно внести обеспечительный платеж в сумме, необходимой для обеспечения исполнения оставшихся обязательств, по усмотрению Подрядчика.

10.9. Обеспечительный платеж подлежит возврату в течение 15 календарных дней после выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору без штрафных санкций (пеней).

10.10. На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

11. Разрешение споров между Сторонами Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 11.1.

связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, Стороны будут стараться решить путем переговоров с оформлением протокола урегулирования разногласий.

Претензионный (досудебный) порядок является обязательным.

11.2.

Претензия предъявляется в письменной форме.

11.3.

В претензии излагается мотивированное требование заявителя.

11.4.

Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с 11.5.

уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются 11.6.

истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 11.7.

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

Претензия подлежит рассмотрению в срок 30 (тридцать) календарных дней с даты 11.8.

направления претензии.

В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении 11.9.

требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. Изменение и расторжение Договора Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 12.1.

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

12.2.

Заказчик вправе расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем внесудебном 12.3.

порядке:

в любое время до сдачи ему результата работы, направив, не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения, уведомление Заказчику, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора;

при задержке начала выполнения работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

при нарушении сроков выполнения работ, влекущих увеличение сроков окончания строительства, более чем на три месяца;

при несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ;

при аннулировании разрешительных документов на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

Подрядчик вправе расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем внесудебном 12.4.

порядке при:

финансовой несостоятельности Заказчика или задержку их более чем на три месяца;

консервации или остановке производства работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более трех месяцев.

В случае расторжения Договора Стороны в согласованные сроки осуществляют 12.5.

взаиморасчеты путем оплаты выполненных объемов работ и удержания сумм оставшихся авансов на момент расторжения.

13. Условия взаимодействия между Сторонами Представителями для осуществления взаимодействия между Сторонами по настоящему 13.1

Договору являются:

от Заказчика телефон: __________________, адрес электронной почты: _________________________________________;

от Подрядчика телефон: __________________.

адрес электронной почты: _________________________________________.

14. Форс-мажор Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 14.1 своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: наводнения, пожар, землетрясение, военные действия, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 14.2 подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору 14.3 отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 14.4 вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

При наступлении событий, указанных в пункте 14.1 Договора, каждая из Сторон вправе 14.5 требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

15. Особые условия Заказчик не несет ответственности за последствия при расчетах по банковским 15.1 реквизитам, указанным в Договоре, если Подрядчик своевременно не сообщил об их изменении письменно до операции по перечислению денежных средств.

Подрядчик гарантирует, что разрешительные документы на осуществление 15.2 строительной деятельности на момент заключения настоящего Договора не приостановлены, не отозваны и не прекратили срока своего действия.

Уступка прав и обязанностей Подрядчика, вытекающих из условий настоящего 15.3 Договора, без письменного согласия Заказчика не допускается.

Все вопросы, относящиеся к работам по данному Договору, Заказчик решает только с 15.4 Подрядчиком.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы 15.5 законодательства Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 15.6 юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

16. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Смета.

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – Сведения о контрагенте.

17. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:

141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31 ИНН 7712045131/КПП 509950001 Р/с 40702810940000004231 Кор./сч. 30101810400000000225 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва БИК 044525225

Подрядчик:

–  –  –

ИНН 1.1 1.

1.1.1 1.1.2 1.1.3.1 1.2 1.2.1 Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________

–  –  –

Примечание.

В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:

1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

Похожие работы:

«Переславская Краеведческая Инициатива Тип документа: статья. — Тема документа: деревня. — Код: 1193. Положение переславского крестьянства после отмены крепостного права До отмены крепостного права (1861 г.) по Переславскому уезду насчи...»

«Правила страхования пассажиров и водителя автотранспортных средств от несчастных случаев В знак особого внимания Ингосстрах Exclusive — это страховые услуги для тех, кто достоин особых привилегий. Кто из года в год...»

«л и х о в. пер., J-jnapx. домъ..ОПВА. Въ Редакцію жури. „Чтенія въ Обществ любит, дух. просвщенія. 571. ВДОМОСТЙ. Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я П и х и д и п. е ж е н е д е л ь н о по в о е ц р е с jf^ Подписка принимается HI. І.иікпіі: но У«jлиц*въ it 1 1 ! тусской ныл'ь дніпгь. ЦІ.на сь дост...»

«Инна Анатольевна Симонова Федор Чижов И. А. Симонова Федор Чижов Светлой памяти моего отца Анатолия Федоровича Симонова посвящается эта книга К ЧИТАТЕЛЮ Сколь великим наделен ты от Бога богатством, столь много и даже больше того ты должен отдать. «Наставление богатым». Из Изборника 10...»

«Автоматизированная копия 586_589226 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5467/14 Москва 15 июля 2014 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федераци...»

«Содержание 1. Характеристика рынка международных грузоперевозок при торговле с Китаем 1.1 Динамика и структура внешнеторговых грузопотоков в Китае. 2 1.2 Структура рынка логистических услуг в Китае 1.3 Основные международные логистические компании, осуществляющие перевозки в Китай 1.4 Рынок экспресс-доставки 2. Рынок трансп...»

«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах (далее – представитель) 1. Судебные расходы на оплату услу...»

«КОНФИГУРИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА ПРОГРАММА GSMConf v.3.2.2 АвтоГРАФ GSMConf – Руководство пользователя Оглавление Оглавление Уведомление об авторских правах на программное обеспечение Введение Горячие клавиши Интерфейс программы Строка Меню ATG б...»

«3115 УДК 537.86 СПЕКТРАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ПОЛОЖЕНИЯ ДИПОЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ А.В. Панюков Южно-Уральский государственный университет Россия, 454080, Челяби...»

«Чернявская Елена Васильевна – аспирантка Российский университет дружбы народов; г.Москва. e-mail:helena5489@mail.ru Е.В. Чернявская ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО РЕЛИГИОЗНОМУ ВОСПИТАНИЮ ЧИНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ В ПРОЦЕССЕ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНЦЕ XIX – НА...»

«МОЕ РАСКАЯНИЕ МАЛЕВИЧА Интервью в телевизионной программе ВГТРК (Автор и режиссер Юлий Дворкин, 1995) Из автобиографии Тимура Новикова, искусствоведа и художника: «Девяти лет от роду был увезен в пограничный регион выживания человека, на Новую Землю. Призна...»

«1940 г. О награждении т.т. ДОРОНИНА Н. Д. ДОРОНИНА А. Д. и ДОРОНИНА В. Д.За успешную работу и инициативу в деле укрепления обороноспособности СССР наградить: МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 1. Доронина Анатолия Дмитриевича — красноармейца.2. Доронина Владимира Дмитриевича инженера завода им. Горбунова. За...»

«17 Ф. В. Рассохин. К вопросу о «бюрократических» терминах превышают традиционные формы. Поэтому исследователи заинтересованы в том, чтобы архивы принимали и хранили электронные ресурсы, систематически вели работы по оцифровке имеющихся документ...»

«здесь и истолкован как некоторый способ понимания чего-либо, принципиально включающий в себя верование. С другой стороны, набросок существует как открытый для своего уточнения или изменения. В любой последующий момент знаковая система, имеющая...»

«Социологическое обозрение Том 8. № 2. 2009 Эдуард Надточий* Миф Карла Шмитта Карл Шмитт, или миф о политическом. С приложением работы Карла Шмитта «Политическая теория мифа» /Под ред. И.Ш.Зарки. Париж: Университетские из...»

«Научный журнал КубГАУ, №60(06), 2010 года 1 УДК 336.774 UDC 336.774 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ EFFICIENCY OF REALISATION OF ПОТЕНЦИАЛА КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ POTENTIAL OF CREDIT RELATIONS Каврук Елена Семеновна Kavruk Elena Semenovna ассистент аудитора auditor assist...»

«Инструкция по установке и настройке Защищнного Рабочего Места ViPNet Administrator Приложение к документации ViPNet ФРКЕ.00006-05 90 04 Руководство по установке и настройке ViPNet Administrator 2 1991 – 2011 ОАО Инфотекс, Москва, Россия. Этот документ входит в...»

«Russian Journal of Legal Studies, 2015, Vol. (3), Is. 1 Copyright © 2015 by Academic Publishing House Researcher Published in the Russian Federation Russian Journal of Legal Studies Has been issued since 2014. ISSN: 2409-627X Vol. 3, Is. 1, pp. 36-40, 2015 DOI: 10.13187/rjls.2015.3.36 www.ejournal25.com UDC 347 Activities of the Bailif...»

«УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _ В.. “_”_2002г. Положение об оплате труда сотрудников Департамента индивидуальных клиентских решений г. Москва 2002 год 1. Общие положения 1.1. Положение об оплате труда сотрудников Департамента индивидуальных клиентских решений (далее по тексту – Положение) вводится с целью упорядочивания системы оплаты т...»

«ТРУДЫ Государственного природного заповедника «Керженский Том 2 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КЕРЖЕНСКИЙ» МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ Труды Государственного природно...»

«Издательство АСТ Москва Пролог Лос-Анджелес, 2012 год К иту особенно нравились те вечера, когда работал Сумеречный базар. Такими вечерами ему позволялось выходить из дома и помогать отцу в палатке. В...»

«Глава 6 Государственные расходы Адриан Фоззард, Малькольм Холмс, Джени Клюгман, Кейт Уитерс 6.1 Введение 6.2 Обзор бюджетной системы 6.2.1 Бюджетный процесс 6.2.2 Бюджет: области действия, структура и координация 6.2.3 Основные участники 6.3 Оценка вариантов расходов 6.3.1 Определение оснований для государствен...»

«РАКЕТА НАД ХУТОРОМ Южнее Давид-Городка, в междуречье Моствы и Ствиги, впритык к Украине, лежит терра-инкогнита Беларуси, обозначенная ржавыми, но злыми табличками Стой! Стреляют! В прямоугольнике примерно 60 на 40 километров ни единой деревни. Вс...»

«ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В РОССИЙСКИХ СМИ по вопросам учета (МСФО) и налогообложения 31 июля 2008 года (обзор подготовлен пресс-службой компании «РУФАУДИТ») Расчет по земельным авансам сменит форму Скорее всего, за третий квартал текущего года бухгалтерам придется отчитываться по...»

«Раздел 1. Электронное правительство: 11 управление государственными информационными системами Архитектура предприятия как инструмент трансформации государственных организаций М.Ю. Арзуманян, А.С. Трофимцева, Санкт-Петербургский государс...»

«Документы Документ № 32 Доклад комиссии ГКО о неудовлетворительных боевых действиях Западного фронта за период октябрь 1943 — апрель 1944 г., 11 апреля 1944 г. ДОКЛАД КОМИССИИ ГКО Товарищу Сталину По приказу Ставки Верховного Главнокомандования Чрезвычайная Комиссия в составе члена ГКО тов. Маленкова (председатель), генерал-полко...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР ТРУДЫ ОТДЕЛА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА РУССКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы XIII П. Н. ВЕРКОВ Вероятный источник народной пьесы „О gape Максимилиане и его непокорном сыне Адольфе I Широко известна...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.